杜和浩
北京德和衡律师事务所
高级权益合伙人
司法案例是总结审判经验、诠释法律精神的重要载体，归纳、提取裁判要旨，形成裁判规则，是发挥案件办理指导性作用的一个重要基础。
2022年度，德和衡建设工程业务团队持续分享了团队成员原创的《施工总承包模式下的裁判规则》，该裁判规则的发表，深受各界朋友欢迎，并取得了良好的社会反响。
2023年度，德和衡建设工程业务团队在坚持持续分享建设工程专业领域的研究成果同时，已就工程总承包合同纠纷裁判规则研究成果予以分享。
2024年度，德和衡建设工程业务团队仍将持续分享施工总承包、工程总承包的裁判规则，并将公路工程、水利工程以及民航建设工程等工程细分领域的研究成果与各界朋友分享。
本期分享工程总承包合同纠纷裁判规则（第40期）即工程总承包合同有效情形下与工程价款相关的裁判规则（三十二）。
问题64因第三人原因导致窝工，发包人以逾期索赔失权约定为由拒绝承担窝工损失应否支持？
答：不予支持。逾期索赔失权约定系当事人双方自行实现索赔目的的程序约定。当事人一方提出索赔请求不符合合同约定的方式导致的后果是不能自行结算，但不能据此排除其自行结算未果后转而寻求司法救济进行强制结算的权利。即使电建公司提出的索赔请求形式不合约定，并不当然导致其索赔权利的丧失，也不影响索赔约定目的的实现。人民法院应当依照法律规定，对索赔事由和请求进行实体审查并作出判断。可以参考（2019）最高法民终1356号案件中确定的裁判规则加以理解。
【裁判规则】因第三人原因导致窝工，发包人以逾期索赔失权约定为由拒绝承担窝工损失不予支持。
中国电建集团新能源电力有限公司（原贵州电力建设第二工程公司）与贵州赤天化桐梓化工有限公司建设工程施工合同纠纷【案号（2019）最高法民终1356号】。
【案情简介】
经贵州省发展和改革委员会等单位审核同意，赤天化公司自筹资金建设以煤为原料生产中间产品30万吨/年液氨并深加工成52万吨/年最终产品尿素及30万吨/年甲醇的桐梓煤化工基地一期工程项目。
2007年11月，赤天化公司委托国信招标有限责任公司（以下简称国信公司）对案涉工程项目对外进行招标。国信公司于2007年11月向包括电建公司在内的投标人发布了编号为GXTC-0732014《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程热电及公用工程设计、采购、施工（EPC）总承包招标文件》（以下简称EPC总承包招标文件）。
EPC总承包招标文件“第一篇商务文件”中“第一章投标人须知”载明：（1）承包方式：工程总承包；（2）工期要求：2008年1月计划开工，2009年6月计划竣工;（3）资金来源：企业自筹；（4）招标范围：3×220t/h＋2×30MW自备热电车间及煤化工基地内煤、电、水公用工程的设计、采购、施工、试运行、服务（包括竣工验收）等实行全过程的承包（详见技术标书）；（5）工程合同方式：固定总价合同。
2007年11月15日，电建公司取得招标文件并组织投标文件编制工作。
电建公司于2008年1月8日编制的编号为GXTC-0732014《贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程热电及公用工程设计、采购、施工（EPC）总承包投标文件》（以下简称EPC总承包投标文件）分为《第一部分商务部分》和《第二部分技术部分》。《第一部分商务部分》又分为上中下三册。
EPC总承包投标文件的《商务部分（上册）》中，《投标报价汇总表》载明，设计费用16554518元、项目管理费用828万元、采购费用267908802元、施工费用221391676元、技术服务及培训费4330440元、税费3499824元，合计521965260元。
2008年1月10日9点30分开标。2008年1月10日至18日评标。
2008年4月25日，国信公司向电建公司出具的国信中[2008]（32）025号《中标通知书》载明：“贵州电力建设第二工程公司：由我公司组织招标的贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程热电及公用工程设计、采购、施工（EPC）总承包（招标编号：GXTC-0732014）评标工作已经结束，经评标委员会认真评审推荐并经业主确认，贵单位为该项目的中标人。请贵单位在收到本通知书原件后5天内，与业主单位办理签订合同等有关事项。特此通知。”
2008年5月29日，赤天化公司与电建公司签订EPC总承包合同，约定赤天化公司将桐梓煤化工一期工程热电及公用工程（下称“合同装置”）的“全套主体装置及界区内所有的辅助设备、辅助装置的勘探、施工图设计、设备材料采购、建筑安装施工、检验、培训、试运行及交付、竣工验收技术服务及装置性能保证，即设计采购施工EPC总承包”工程发包给电建公司。
EPC总承包合同的《合同协议书》载明：“第一条合同文件。1.1合同文件：业主和承包商之间的合同由下列文件构成。每个文件均是构成完整合同的不可分割的一部分，一起阅读和互为理解：1.本合同协议书；2.合同条款及合同附件；3.中标通知书；4.澄清文件；5.投标文件；6.招标文件。1.2优先顺序：如果上述合同文件中有任何含义不明确或矛盾之处，按有利于业主方的解释原则，其他依照上述1.1条列出的合同文件正顺序进行优先解释。文件之间相互补充解释、互为说明。
……第三条合同价格。3.1合同总价为460436515元，合同总价的分项价格详见合同条款附件14。3.2合同价格是固定不变的，但是工程变更或合同规定的其他原因引起的合同价格变化除外。3.3合同价格包括承包商按照合同规定完成合同工作范围内的全部工作的全部费用。合同价格包括直至合同装置被业主验收及质保期限内的全部备品备件（不包括二年备品备件）。……5.1开工时间：承包商应在合同生效后7日内开工。5.2竣工时间：承包商在合同生效后与业主协商开工时间，机械竣工时间为2009年9月30日；2009年12月31日前配合基地其他EPC包的整套试运行，完成（72h+24h）为最终竣工时间。”
【各方观点】
电建公司上诉主张因锅炉安装过程中存在资料移交晚、设施设备有缺陷需修复、设施设备迟延交付等问题，请求按9号鉴定意见推算的金额18099502元赔偿其因“合同条件不足调整部分”造成的窝工损失。
赤天化公司辩称，电建公司未提交证据证明“三大主机设备完全到货的最终时间”，因供货商未按时交货造成工期延误，电建公司未按合同约定方式报送索赔报告等，不应由其承担责任。
【法院观点】
最高人民法院认为，
或许您还想看
上下滑动查阅
杜和浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第1期）之“与工程总承包性质相关的裁判规则”
陈浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第2期）
李方伟：工程总承包合同纠纷裁判规则（第3期）
杜和浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第4期）
陈浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第5期）
李方伟：工程总承包合同纠纷系列裁判规则（第6期）
杜和浩：工程总承包合同纠纷系列裁判规则（第7期）
陈浩：工程总承包合同纠纷系列裁判规则（第8期）
李方伟：工程总承包合同纠纷系列裁判规则（第9期）
杜和浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第10期）
陈浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第11期）
李方伟：工程总承包合同纠纷裁判规则（第12期）
杜和浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第13期）
陈浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第14期）
杜和浩、李方伟：工程总承包合同纠纷裁判规则（第15期）
杜和浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第16期）
陈浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第17期）
杜和浩、李方伟：工程总承包合同纠纷裁判规则（第18期）
杜和浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第19期）
陈浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第20期）
杜和浩、李方伟：工程总承包合同纠纷裁判规则（第21期）
杜和浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第22期）
工程总承包合同纠纷裁判规则（第23期）
杜和浩、李方伟：工程总承包合同纠纷裁判规则（第24期）
杜和浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第25期）
陈浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第26期）
杜和浩、李方伟：工程总承包合同纠纷裁判规则（第27期）
杜和浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第28期）
陈浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第29期）
杜和浩、李方伟：工程总承包合同纠纷裁判规则（第30期）
杜和浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第31期）
陈浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第32期）
杜和浩、李方伟：工程总承包合同纠纷裁判规则（第33期）
杜和浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第34期）
陈浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第35期）
杜和浩、李方伟：工程总承包合同纠纷裁判规则（第36期）
杜和浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第37期）
陈浩：工程总承包合同纠纷裁判规则（第38期）
杜和浩、李方伟：工程总承包合同纠纷裁判规则（第39期）
作者简介
杜和浩
高级权益合伙人
杜和浩律师执业24年，现为北京德和衡律师事务所建设工程与房地产业务中心总监、高级合伙人，担任多家央企、机关等法律顾问，代理了数百件建设工程等各类合同纠纷案件，学术著作与实务研究并重，为国内建设工程法律服务领域专业律师。
手机：13501070846
![中国基建狂魔真名不虚传!7年半460亿建设的超级工程亮相,震撼全球[图]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=)